Sąd Apelacyjny potwierdza skuteczność procesowego zarzutu potrącenia

21.11.2023 r. informowaliśmy o uchyleniu przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie niekorzystnego dla Klienta wyroku wskutek wywiedzionej przez Kancelarię apelacji. Więcej na ten temat tutaj.  

Sprawa dotyczyła robót dodatkowych wykonanych na rzecz naszego Klienta, za które ich wykonawca domagał się wynagrodzenia na drodze sądowej. Klient podniósł procesowy zarzut potrącenia dochodzonej należności z wierzytelnością przysługującą mu z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę z tytułu opóźnienia w realizacji robót.  

Sąd I instancji uznał, że zarzut potrącenia w sprawie jest niedopuszczalny.  

Sąd II instancji przychylił się do apelacji wywiedzionej przez nas w imieniu Klienta i uchylił wyrok w zaskarżonym zakresie, przekazując sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Wykonawca zaskarżył to rozstrzygnięcie wnosząc zażalenie do Sądu Najwyższego, jednak zostało ono oddalone.  

Po ponownym rozpoznaniu sprawy i przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał podniesiony zarzut potrącenia za dopuszczalny oraz skuteczny i oddalił powództwo w części, w której dochodzona wierzytelność uległa umorzeniu wskutek potrącenia. Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się wykonawca, który wniósł od przedmiotowego wyroku apelację, kwestionując zarówno dopuszczalność zarzutu potrącenia, jak i istnienie wierzytelności z tytułu kary umownej.  

Wyrokiem z dnia 24.03.2026 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelację wykonawcy. Przychylając się do prezentowanego przez nas stanowiska uznał, że Sąd I instancji prawidłowo przyjął, że po stronie Klienta istniała wierzytelność o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia i to po stronie wykonawcy istniały przyczyny, które spowodowały jego powstanie. Wskazał też, że wysokość kary umownej nie budzi wątpliwości, a podniesiony przez wykonawcę zarzut jej miarkowania okazał się nieskuteczny. 

Powyższy wyrok jest prawomocny.  

Sprawę w Kancelarii prowadzą radca prawny Przemysław Przerywacz i radca prawny Małgorzata Łobocka – Szok.